44-ФЗ ea20

Капитальный ремонт (перепланировка и переустройство) помещений №19, 20 на 2-ом этаже административного здания по адресу ул. Ленина, д. 54

Закупка 0302300048726000451

Начальная (максимальная) цена

505 963 ₽

Дедлайн подачи заявок

16 апреля 2026 г.

Осталось 7 дн.

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Бурятия Респ

Обеспечение заявки

5 060 ₽

Данные с zakupki.gov.ru

12 разделов

Общая информация о закупке 7

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет

Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Наименование объекта закупки

Капитальный ремонт (перепланировка и переустройство) помещений №19, 20 на 2-ом этаже административного здания по адресу ул. Ленина, д. 54

Этап закупки

Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика

202603023000016002000067

Контактная информация 8

Организация, осуществляющая размещение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Почтовый адрес

670031, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, ЗД. 25, КАБИНЕТ 415

Место нахождения

670031, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, ЗД. 25, КАБИНЕТ 415

Ответственное должностное лицо

Тыкшеева Л. Д.

Адрес электронной почты

TyksheevaLD@ulan-ude-eg.ru

Номер контактного телефона

8-3012-371965

Дополнительная информация

ИКЗ: в соответствии с планом-графиком: 26 30326042197032301001 0054 000 4339 243; в соответствии с извещением: 26 30326042197032301001 0054 001 4339 243. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ". Местонахождение, почтовый адрес: 670031, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА БАБУШКИНА, ДОМ 25, КАБ 418, Номер контактного телефона: 7-3012-373574, адрес электронной почты: ueaz@ulan-ude-eg.ru, Ответственное должностное лицо: Кудьярова Наталья Алексеевна, адрес электронной почты: Kydiarova_NA@ulan-ude-eg.ru. Сроки выполнения работ: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Регион

Бурятия Респ

Информация о процедуре закупки 4

Дата и время начала срока подачи заявок

08.04.2026 16:37 (МСК+5)

Дата и время окончания срока подачи заявок

16.04.2026 09:00 (МСК+5)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги

16.04.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

20.04.2026

Начальная (максимальная) цена контракта 3

Начальная (максимальная) цена контракта

505 962,82

Валюта

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ)

263032604219703230100100540014339243

Информация об объекте закупки 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАН

Преимущества, требования к участникам 2

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам

1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования 13

Дата начала исполнения контракта

с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта

31.12.2026

Закупка за счет бюджетных средств

Да

Наименование бюджета

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"

Вид бюджета

местный бюджет

Код территории муниципального образования

81701000: Муниципальные образования Республики Бурятии / Городские округа Республики Бурятии/ / город Улан-Удэ

На 2026 год, ₽

505 962,82

На 2027 год, ₽

0,00

На 2028 год, ₽

0,00

На Последующие годы, ₽

0,00

Всего, ₽

505 962,82

КБК

01001137630100001243

КБК

Итого (1 запись):

Обеспечение заявки 4

Требуется обеспечение заявки

Да

Размер обеспечения заявки

5 059,63 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Согласно ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/c 40102810545370000068

Условия контракта 1

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, респ. Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54

Обеспечение исполнения контракта 4

Требуется обеспечение исполнения контракта

Да

Размер обеспечения исполнения контракта

10 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Согласно п.7 контракта.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги 4

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

5 лет с даты подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке выполненных работ (акта выполненных работ формы № КС-2), в полном объеме

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

не установлено

Требования к гарантии производителя товара

не установлено

Обеспечение гарантийных обязательств 4

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств

25 298,14 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

согласно п.9 контракта

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств

p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/с 40102810545370000068

Дата публикации

7 апреля 2026 г.

Площадка

РТС-тендер

ОКПД2

43.39.19.190

Открыть на zakupki.gov.ru

Получите полный анализ этого тендера

AI-аудит документации: риски, пробелы, рекомендации
Контактные данные заказчика (телефон, email, ответственное лицо)
Скоринг совместимости с вашим профилем
CRM-воронка для управления подачей заявки
Telegram-уведомления об изменениях

Начать бесплатно — 14 дней Pro