Все тендеры Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru Размещение осуществляет Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ" Наименование объекта закупки Капитальный ремонт лестничного марша в административном здании по адресу ул. Ленина, д. 54 Этап закупки Подача заявок Сведения о связи с позицией плана-графика 202603023000016002000063 Организация, осуществляющая размещение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ" Почтовый адрес 670031, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, ЗД. 25, КАБИНЕТ 415 Место нахождения 670031, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. БАБУШКИНА, ЗД. 25, КАБИНЕТ 415 Ответственное должностное лицо Павлова С. В. Адрес электронной почты orz@ulan-ude-eg.ru Номер контактного телефона 8-3012-371965 Дополнительная информация ИКЗ: в соответствии с планом-графиком: 26 30326042197032301001 0049 000 4339 243; в соответствии с извещением: 26 30326042197032301001 0049 001 4339 243. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ". Местонахождение, почтовый адрес: 670031, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА БАБУШКИНА, ДОМ 25, КАБ 418, Номер контактного телефона: 7-3012-373574, адрес электронной почты: ueaz@ulan-ude-eg.ru, Ответственное должностное лицо: Кудьярова Наталья Алексеевна, адрес электронной почты: Kydiarova_NA@ulan-ude-eg.ru. Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Регион Бурятия Респ Дата и время начала срока подачи заявок 07.04.2026 16:29 (МСК+5) Дата и время окончания срока подачи заявок 14.04.2026 12:00 (МСК+5) Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 16.04.2026 Начальная (максимальная) цена контракта 921 744,95 Валюта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Идентификационный код закупки (ИКЗ) 263032604219703230100100490014339243 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ" Преимущества Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен Требования к участникам 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 2. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дата начала исполнения контракта с даты заключения контракта Срок исполнения контракта 31.12.2026 Закупка за счет бюджетных средств Да Наименование бюджета БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" Вид бюджета местный бюджет Код территории муниципального образования 81701000: Муниципальные образования Республики Бурятии / Городские округа Республики Бурятии/ / город Улан-Удэ На 2026 год, ₽ 921 744,95 На 2027 год, ₽ 0,00 На 2028 год, ₽ 0,00 На Последующие годы, ₽ 0,00 Всего, ₽ 921 744,95 КБК 01001137630100001243 КБК Итого (1 запись): Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги Российская Федерация, респ. Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54 Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да Требуется обеспечение исполнения контракта Да Размер обеспечения исполнения контракта 10 % Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению в соответствии с п.7 контракта Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/c 40102810545370000068 Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги 5 лет с даты подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке выполненных работ (акта выполненных работ формы № КС-2), в полном объеме Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара не установлено Требования к гарантии производителя товара не установлено Требуется обеспечение гарантийных обязательств Да Размер обеспечения гарантийных обязательств 46 087,25 Российский рубль Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению в соответствии с п. 9 контракта Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств p/c 03232643817010000200, л/c 106020022, БИК 018142016, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г.Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ, к/с 40102810545370000068 Открыть на zakupki.gov.ru
44-ФЗ zk20
Капитальный ремонт лестничного марша в административном здании по адресу ул. Ленина, д. 54
Закупка 0302300048726000439
Начальная (максимальная) цена
921 745 ₽
Дедлайн подачи заявок
14 апреля 2026 г.
Осталось 5 дн.
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"
Бурятия Респ
Данные с zakupki.gov.ru
11 разделовОбщая информация о закупке 7
Контактная информация 8
Информация о процедуре закупки 3
Начальная (максимальная) цена контракта 3
Информация об объекте закупки 1
Преимущества, требования к участникам 2
Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования 13
Условия контракта 2
Обеспечение исполнения контракта 4
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги 4
Обеспечение гарантийных обязательств 4
Дата публикации
6 апреля 2026 г.
Площадка
РТС-тендер
ОКПД2
43.39.19.190
Получите полный анализ этого тендера
- AI-аудит документации: риски, пробелы, рекомендации
- Контактные данные заказчика (телефон, email, ответственное лицо)
- Скоринг совместимости с вашим профилем
- CRM-воронка для управления подачей заявки
- Telegram-уведомления об изменениях