Все тендеры Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» АО «Сбербанк-АСТ» Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sberbank-ast.ru Размещение осуществляет Заказчик АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Наименование объекта закупки «Поставка и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), кнопок тревожной сигнализации (КТС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), включая демонтаж старой системы в здании Арбитражного суда». Этап закупки Подача заявок Сведения о связи с позицией плана-графика 202601611000022001000060 Организация, осуществляющая размещение АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Почтовый адрес Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, Д. 28 Место нахождения Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, Д. 28 Ответственное должностное лицо Клименко Е. Н. Адрес электронной почты a59.eklimenko@arbitr.ru Номер контактного телефона 8-4242-460973 Факс 8-4242-460903 Дополнительная информация Ответственное лицо по всем вопросам Технического задания и Государственного Контракта Руководитель аппарата-администратор суда Милинчук Василий Васильевич тел: 8/42/42/460-933 Регион Сахалинская обл Дата и время начала срока подачи заявок 13.04.2026 09:44 (МСК+8) Дата и время окончания срока подачи заявок 21.04.2026 08:00 (МСК+8) Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 21.04.2026 Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 22.04.2026 Начальная (максимальная) цена контракта 8 959 340,00 Валюта РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Идентификационный код закупки (ИКЗ) 261650000562565010100100600010000244 Дата начала исполнения контракта с даты заключения контракта Срок исполнения контракта 31.08.2026 Закупка за счет бюджетных средств Да Наименование бюджета Федеральный бюджет Вид бюджета федеральный бюджет Код территории муниципального образования 00000001: Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации / Федеральный бюджет На 2026 год, ₽ 8 959 340,00 На 2027 год, ₽ 0,00 На 2028 год, ₽ 0,00 На Последующие годы, ₽ 0,00 Всего, ₽ 8 959 340,00 КБК 43801059090090020244 КБК Итого (1 запись): 43.21.10.140 26.30.50.114 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Место выполнения работ: Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Объемы и виды выполняемых работ: Демонтаж линий связи и электропитания, а также существующих неисправных/устаревших после изучения проектно-сметной документации на монтаж новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ. (предоставляется участнику закупки по запросу) Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные Место выполнения работ : Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Поставка, монтаж и пуско-наладка новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ Общие требования к выполнению работ:Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации Условная единица Условная единица 1,00 1,00 1 156 140,00 7 803 200,00 Преимущества Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен Требования к участникам 1. Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при наличии в реестре лицензируемых видов деятельности).- Копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную согласно постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128. 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а так же преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами Требуется обеспечение заявки Да Размер обеспечения заявки 44 796,70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения заявки не требуется. Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику p/c 00000000000000000000, л/c См. прилагаемые документы, БИК 000000000 Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги Российская Федерация, обл. Сахалинская, г.о. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 28, Административное здание Арбитражного суда Сахалинской области. Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да Требуется обеспечение исполнения контракта Да Размер обеспечения исполнения контракта 5 % Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями вышеназванного закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта p/c 00000000000000000000, л/c См. прилагаемые документы, БИК 000000000 Требуется гарантия качества товара, работы, услуги Да Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги Гарантийный срок по настоящему договору, распространяется только на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, а также на все поставленное оборудование и составляет 24 месяца с момента подписания акта приема – передачи Товара. Открыть на zakupki.gov.ru
44-ФЗ ea20
«Поставка и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), кнопок тревожной сигнализации (КТС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), включая демонтаж старой системы в здании Арбитражного суда».
Закупка 0161100002226000013
Начальная (максимальная) цена
8 959 340 ₽
Дедлайн подачи заявок
20 апреля 2026 г.
Осталось 8 дн.
Заказчик
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сахалинская обл
Обеспечение заявки
44 797 ₽
Данные с zakupki.gov.ru
12 разделовОбщая информация о закупке 7
Контактная информация 9
Информация о процедуре закупки 4
Начальная (максимальная) цена контракта 3
Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования 13
Информация об объекте закупки 5
Преимущества, требования к участникам 2
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ 3
Обеспечение заявки 4
Условия контракта 2
Обеспечение исполнения контракта 4
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги 2
Дата публикации
12 апреля 2026 г.
Площадка
АО «Сбербанк-АСТ»
ОКПД2
43.21.10.140, 26.30.50.114
Получите полный анализ этого тендера
- AI-аудит документации: риски, пробелы, рекомендации
- Контактные данные заказчика (телефон, email, ответственное лицо)
- Скоринг совместимости с вашим профилем
- CRM-воронка для управления подачей заявки
- Telegram-уведомления об изменениях